233网校 造价工程师

2021年一级造价师《工程计价》章节题第五章:建设项目施工阶段合同价款的调整和结算

来源:233网校 2021-07-22 17:26:02 字号

在做题时认真思考,要全神贯注,真正去理解做题方法,做完一道题目之后要在当下回顾,做到能把解题思路复述出来,并将做错的题抄在错题本上。经过一段时间的努力,一定能提高做题正确率。

2021年一级造价师《建设工程计价》章节题第五章:建设项目施工阶段合同价款的调整和结算

领取通关宝典+VIP题 | 免费资料下载 | 考点清单速记

【例题】关于法规变化类合同价款的调整,下列说法正确的是()。

A.不实行招标的工程,一般以施工合同签订前的第42天为基准日

B.基准日之前国家颁布的法规对合同价款有影响的,应予调整

C.基准日之后国家政策对材料价格的影响,如已包含在物价波动调价公式中,不再予以考虑

D.承包人原因导致的工期延误期间,国家政策变化引起工程造价变化的,合同价款不予调整

参考答案:C
参考解析:本题考查的是法规变化类合同价款的调整。选项A错误,不实行招标的工程,一般以施工合同签订前的第28天为基准日。选项B错误,对于基准日之后发生的、作为一个有经验的承包人在招标投标阶段不可能合理预见的风险,应当由发包人承担。选项D错误,如果由于承包人的原因导致的工期延误,按不利于承包人的原则调整合同价款。在工程延误期间国家的法律、行政法规和相关政策发生变化引起工程造价变化的,造成合同价款增加的,合同价款不予调整;造成合同价款减少的,合同价款予以调整。

【例题】根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201),下列变化应纳入工程变更范围的有()。

A.改变墙体厚度

B.工程设备价格上涨

C.转由他人实施土石方工程

D.提高地基沉降控制标准

E.增加排水沟长度

参考答案:ADE
参考解析:本题考查的是工程变更类合同价款调整事项。施工合同示范文本中工程变更范围包括:(1)增加或减少合同中任何工作,或追加额外的工作;(2)取消合同中任何工作,但转由他人实施的工作除外;(3)改变合同中任何工作的质量标准或其他特性;(4)改变工程的基线、标高、位置和尺寸;(5)改变工程的时间安排或实施顺序。

【例题】根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500—2013),关于单价合同措施项目费的调整,下列说法中正确的有()。

A.设计变更引起措施项目发生变化的,可以调整措施项目费

B.招标工程量清单分部分项工程漏项引起措施项目发生变化的,可以调整措施项目费

C.招标工程量清单措施项目缺项的,不应调整措施项目费

D.承包人提出调整措施项目费的,应事先将实施方案报发包人批准

E.措施项目费的调整方法与分部分项工程费的调整方法相同

参考答案:ABD
参考解析:本题考查的是工程变更类合同价款调整事项。选项CE错误,招标工程量清单中分部分项工程出现缺项漏项,引起措施项目发生变化的,应当按照工程变更事件中关于措施项目费的调整方法进行调整。

【例题】施工合同履行期间,关于计日工费用的处理,下列说法错误的是()。

A.已招标价工程量清单中无某项计日工单价时,应按工程变更有关规定商定计日工单价

B.发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作,双方应按计日工方式予以结算

C.现场签证的计日工数量与招标工程量清单中所列不同时,应按实际签证的计日工数量进行结算

D.施工期间发生的计日工费用应在竣工结算时一并支付

参考答案:D
参考解析:本题考查的是工程变更类合同价款调整事项。每个支付期末,承包人应与进度款同期向发包人提交本期间所有计日工记录的签证汇总表,以说明本期间自己认为有权得到的计日工金额,调整合同价款,列入进度款支付。

【例题】关于施工期间合同暂估价的调整,下列做法中正确的有()。

A.不属于依法必须招标的材料,由承包人按照合同约定采购

B.属于依法必须招标的工程设备,以中标价取代暂估价

C.属于依法必须招标的专业工程,承包人不参加投标的,应由承包人作为招标人,组织招标的费用一般由发包人另行支付

D.属于依法必须招标的专业工程,承包人参加投标的,应由发包人作为招标人,同等条件下优先选择承包人中标

E.不属于依法必须招标的专业工程,应按合同内容确定专业工程价款

参考答案:ABD
参考解析:本题考查的是物价变化类合同价款调整事项。给定暂估价的专业工程:(1)不属于依法必须招标的项目。发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的,应按照工程变更事件的合同价款调整方法,确定专业工程价款,并以此为依据取代专业工程暂估价,调整合同价款。(2)属于依法必须招标的项目。发包人在招标工程量清单中给定暂估价的专业工程,依法必须招标的,应当由发承包双方依法组织招标选择专业分包人,并接受有管辖权的建设工程招标投标管理机构的监督。①除合同另有约定外,承包人不参加投标的专业工程,应由承包人作为招标人,但拟定的招标文件、评标方法、评标结果应报送发包人批准。与组织招标工作有关的费用应当被认为已经包括在承包人的签约合同价(投标总报价)中。②承包人参加投标的专业工程,应由发包人作为招标人,与组织招标工作有关的费用由发包人承担。同等条件下,应优先选择承包人中标。③专业工程依法进行招标后,以中标价为依据取代专业工程暂估价,调整合同价款。

【例题】根据《标准施工招标文件》通用合同条款,承包人可能同时获得工期和费用补偿、但不能获得利润补偿的索赔事件有()。

A.延迟提供施工场地

B.因不可抗力造成工期延误

C.发包人负责的材料延迟提供

D.施工中遇到不利物质条件

E.施工中发现文物

参考答案:DE
参考解析:本题考查的是工程索赔类合同价款调整事项。选项A错误,迟延提供施工场地,可以获得工期、费用和利润补偿;选项B错误,因不可抗力造成工期延误,仅可以索赔工期;选项C错误,发包人负责的材料延迟提供,可以获得工期、费用和利润补偿;选项D,施工中遇到不利物质条件,可以获得工期和费用补偿,不能获得利润补偿;选项E,施工中发现文物,可以获得工期和费用补偿,不能获得利润补偿。

【例题】工程施工中的下列情形,发包人不予计量的有()。

A.监理人抽检不合格返工增加的工程日

B.承包人自检不合格返工增加的工程日

C.承包人修复因不可抗力损坏工程增加的工程量

D.承包人在合同范围之外按发包人要求增建的临时工程工程量

E.工程质量验收资料缺项的工程量

参考答案:ABE
参考解析:本题考查的是工程计量。工程计量的原则包括下列三个方面:(1)不符合合同文件要求的工程不予计量。即工程必须满足设计图纸、技术规范等令同文件对其在工程质量上的要求,同时有关的工程质量验收资料齐全、手续完备,满足合同文件对其在工程管理上的要求。(2)按合同文件所规定的方法、范围、内容和单位计量。(3)因承包人原因造成的超出合同工程范围施工或返工的工程量,发包人不予计量。

【例题】关于施工合同工程预付款,下列说法中正确的是()。

A.承包人预付款的担保金额通常高于发包人的预付款

B.采用起扣点计算法抵扣预付款对承包人比较不利

C.预付款的担保金额不会随着预付款的扣回而减少

D.预付款的额度通常与主要材料的构件费用占建安费的比例相关

参考答案:D
参考解析:本题考查的是预付款及期中支付。选项A错误,预付款担保的担保金额通常与发包人的预付款是等值的;选项B错误,采用起扣点计算法对承包人比较有利,最大限度地占用了发包人的流动资金;选项C错误,预付款一般逐月从工程进度款中扣除,预付款担保的担保金额也相应逐月减少;选项D正确,工程预付款额度一般是根据施工工期、建安工作量、主要材料和构件费用占建安工程费的比例以及材料储备周期等因素经测算来确定。

【例题】下列关于期中支付的表述中,正确的是()。

A.发承包双方应按照合同约定,根据工程量清单,办理期中价款结算,支付进度款

B.发现已签发的支付证书中有错、漏的数额,发包人有权予以修正,但承包人无权提出修正

C.进度款支付周期,应与合同约定的预付款扣回周期一致

D.进度款的支付比例按照合同约定,按期中结算价款总额计,不低于60%,不高于90%

参考答案:D
参考解析:本题考查的是预付款及期中支付。选项A错误,发承包双方应按照合同约定的时间、程序和方法,根据工程计量结果,办理期中价款结算,支付进度款。选项B错误,发现已签发的任何支付证书有错、漏或重复的数额,发包人有权予以修正,承包人也有权提出修正申请。选项C错误,进度款支付周期,应与合同约定的工程计量周期一致。

【例题】下列建设工程施工合同无效情况下产生的价款纠纷,法院不予支持的是()。

A.工程竣工验收合格,承包人请求按合同支付工程价款

B.工程竣工验收不合格、但修复后合格,发包人要求承包人承担修复费用

C.工程竣工验收不合格、修复后仍不合格,承包人请求支付工程价款

D.承包人超越资质等级签订施工合同,但竣工前取得相应资质等级,请求按照有效合同处理

参考答案:C
参考解析:本题考查的是合同价款纠纷的处理。选项A正确,建设工程施工合同无效,但建设工程经竣工验收合格,承包人请求参照合同约定支付工程价款的,应予支持;选项B正确,建设工程施工合同无效,且建设工程经竣工验收不合格的,修复后的建设工程经竣工验收合格,发包人请求承包人承担修复费用的,应予支持;选项C错误,修复后的建设工程经竣工验收不合格,承包人请求支付工程价款的,不予支持;选项D正确,承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工合同,在建设工程竣工前取得相应资质等级,当事人请求按照无效合同处理的,不予支持。

加入考试交流群获取更多福利

学习资料、活动优惠享不停

点击添加

您可能感兴趣的文章

免费资源

收藏

分享

顶部
网校课程 0元畅享 考试题库 资料包 客服咨询